Правовое регулирование государственных и муниципальных заказов по законодательству Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Бордунова, Светлана Анатольевна

  • Бордунова, Светлана Анатольевна
  • кандидат юридических науккандидат юридических наук
  • 2011, Москва
  • Специальность ВАК РФ12.00.03
  • Количество страниц 223
Бордунова, Светлана Анатольевна. Правовое регулирование государственных и муниципальных заказов по законодательству Российской Федерации: дис. кандидат юридических наук: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Москва. 2011. 223 с.

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бордунова, Светлана Анатольевна

§ 1. История возникновения и развития правового регулирования государственных заказов в России

§ 2. Основные признаки государственных и муниципальных заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Глава 2. Механизм заключения, изменения и расторжения государственного контракта

§ 1. Правовая характеристика субъектов и объектов государственных и муниципальных заказов

§ 2. Порядок заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

§ 3. Порядок изменения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

§ 4. Порядок расторжения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Глава 3. Ответственность за нарушение законодательства о размещении заказов

§ 1. Государственный контроль за размещением заказов

§ 2. Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по государственному контракту

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», 12.00.03 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Правовое регулирование государственных и муниципальных заказов по законодательству Российской Федерации»

Развитие экономических отношений объективно требует постоянного совершенствования юридических норм, позволяющих усилить динамику современных общественных процессов. Исходя их этого государственные и частные организации, юристы и экономисты уделяют самое пристальное внимание вопросам правового регулирования государственных и муниципальных заказов. Соблюдение юридических процедур размещения заказов, их прозрачность напрямую связаны с эффективностью государственного управления и целевым расходованием бюджетных средств, и вместе с тем являются действенными мерами противодействия коррупции. Для борьбы с коррупцией предлагаются различные методы, в том числе и усиление гражданско-правовой, административной, уголовной, и иной ответственности. Бесспорно, такая ответственность должна быть, но решать проблему необходимо не столько усилением ответственности, сколько исключением самой возможности для коррупции.

Важность исполнения законодательства в области государственных заказов подчеркнул Президент Российской Федерации. В своем послании Федеральному Собранию он указал на необходимость наведения порядка «.с заключением государственных контрактов. Полностью перейти на такую систему договоров, при которой стоимость государственного заказа не менялась бы в течение всего периода его исполнения».1

Кроме того, в послании Федеральному Собранию, в 2010 г., Президент озвучил позицию о необходимости разработки новой редакции Закона о госзакупках - более продуманной и более современной2.

Из изложенного вытекает актуальность исследования места и роли размещения заказов в системе государственных отношений, которые обусловлены конкретными обстоятельствами.

1 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России// Российская газета. - 2007. - 27 апреля.

2 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России// Российская газета. - 2010. - 30 ноября.

Во-первых, значительным возрастанием роли регулирования заказов в важнейших областях экономической сферы, что во многом определяет перспективы осуществления экономических и социальных преобразований в государстве. В начале XXI в. общество в Российской Федерации вплотную подошло к рубежу, за которым начинается новый этап его развития в области монополистической деятельности, улучшения системы построения процедур размещения заказов.

Во-вторых, тем, что соблюдение процедуры размещения заказов, ее прозрачность напрямую связано с эффективностью государственного управления, целевым расходованием бюджетных средств и мерами противодействия коррупции. Многолетний мировой опыт показывает, что открытость является весьма сильнодействующим средством от коррупции. Не случайно одним из основополагающих документов, регулирующих закупки продукции для государственных нужд, является Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» . Само название Указа четко говорит о его целевой направленности. Кроме того, Всемирный банк в качестве стратегического оружия по борьбе с коррупцией избрал именно прокьюремент (организация закупок и размещение заказов), внедряя во всех странах его процедуры.

В-третьих, необходимостью обеспечения доступа к участию в размещении заказов более широкого круга предпринимателей, способных качественно и без завышения реальной стоимости предоставить необходимые товары, выполнить работы, оказать услуги. В соответствии с технологиями стратегического управления, чтобы добиться достижения поставленных целей, необходим постоянно действующий мониторинг процесса размещения заказа со своевременным принятием управленческих решений, адекватных происходящим изменениям и реальной практике

3 Российская газета. -1997. - № 74. - 15 мая. размещения заказа. Причем решений не только тактического, но и стратегического характера. Следовательно, положения законодательства должны корректироваться, если они не обеспечивают возможность решения поставленных задач.

Вместе с тем, несмотря на важность и актуальность теоретического осмысления места и роли регулирования заказов в системе государства, отечественные и зарубежные ученые далеко не в полной мере исследовали эти проблемы.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение специфики государственных и муниципальных заказов, особенностей их правового регулирования позволили в исследуемой проблеме выделить различные аспекты - социально-экономический, юридический, управленческо-технологический.

Труды русских ученых-правоведов XIX в. К.П. Победоносцева, И.М. Тютрюмова, Г.Ф. Шершеневича4 заложили основы нормативного осмысления экономической деятельности в условиях становления и развития рыночных отношений.

Среди ученых нашего времени, которые развивают различные аспекты регулирования заказов, необходимо выделить: В.В. Безбаха, O.A. Беляеву, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. Витрянского, Н.И. Клейн, И.А. Покровского, М.А.Рожкову5.

4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. - М.: «Статут», 2003; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 5-ое изд. - М.: Статут, 2009; Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего сената и комментариями / Составитель И.М. Тютрюмов. - Спб.,1911; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) - Т.2. - М.: Спарк, 1995.

5 Безбах В.В. Комментарий к гл. 28 к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Изд. 3-е, испр., доп., и перераб с использованием судебно-арбитражной практики / отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Юридическая фирма «Контракт», ИНФРА-М, 2005.,; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 2-е изд., стер. - М.: Статут, 2009; Братусь С.Н. Юридическая личность государства и бюджетных учреждений // ученые труды ВИЮН. Вып. 9, - М., 1948.; Клейн Н.И. Защита публичного правопорядка и гражданских прав при нарушении антимонопольного законодательства // Закон. - 2008. - № 2.; Масевич М.Г., Покровский И.А., Сулейменов М.К. Правовые формы хозяйственного расчета производственных объединений и предприятий. - Алма-Ата: Наука, 1975. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общей ред. М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008.

Существенное значение для нашего исследования имеют работы по теории и практике применения гражданско-правовых норм в области регулирования заказов, таких авторов как: JI.B. Андреева, К.Н. Волков, А.Ю. Кабалкин, В.В. Романов, H.H. Тупикин6.

Среди зарубежных авторов, рассматривающих проблемы регулирования заказов и их роль в современном обществе, следует отметить таких, как: А. Тынель, Д. Уолтон, Я. Функ, В. Хвалей, Д.Б.Хейвуд и др7.

Вместе с тем при немалом количестве научных трудов и публикаций, в которых рассматриваются проблемы регулирования заказов, назрела необходимость в комплексном исследовании регулирования заказов как важнейшего компонента в системе политике государства. Анализ научных источников показал, что большинство авторов рассматривает эти проблемы односторонне. Практически отсутствуют работы, в которых бы исследовались возникающие противоречия при использовании Федерального закона РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - (далее - «Закон о размещении заказов»), способы решения задач (а таких достаточно много) при применении Закона о размещении заказов. Теория и практика размещения заказов требуют от ученых и специалистов исследования этих проблем.

Актуальность проблемы и недостаточная степень ее разработанности обусловили выбор объекта, предмета исследования, определение цели и постановку задач диссертации.

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, возникающие при размещении государственных и муниципальных заказов.

6 Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: Правовое регулирование // Консультант плюс; Волков К.Н. Торги как способ заключения договора. Автореф. дисс.канд. юрид. Наук. Екатеринбург, 2006.; Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России: курс лекций. М.: Юрид.лит., 2002.; Романова В.В. Правовые основы, возникающие при заключении договоров на торгах, проводимых предприятиями энергетического комплекса с использованием электронных торговых площадок // Третейский суд. - 2009. - № 3 (63); Тупикин H.H. Виды и формы торгов в современном гражданском праве // Современное право. - 2009. - № 3 (1).

7 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. - Мн.: Амалфея, 1999.; Walton J. Navigation the tender process // New Zeland law journal. Wellington, 2001. September.; .Хейвуд Д.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ - М.: Издательский дом "Вильяме". - 2002.

Предметом настоящего исследования являются правовые нормы и положения, содержащиеся в нормативных правовых актах федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, а также проекты действующих и утративших силу к настоящему времени нормативных правовых актов, регламентирующие размещение государственного и муниципального заказа, решения арбитражных судов, правоприменительные акты Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и ее территориальных органов.

Цель диссертации: исследовать нормы гражданского законодательства, регламентирующие размещение муниципальных и государственных заказов в России и разработать предложения по совершенствованию организации и способов проведения и размещения заказов.

Основные задачи исследования.

1. Исследовать понятие, генезис, основные правовые признаки государственных и муниципальных заказов;

2. Дать правовую характеристику субъектам и объектам государственных и муниципальных заказов для государственных и муниципальных нужд;

3. Описать правовые особенности формирования размещения заказов, отразить специфику заключения, изменения и расторжения государственного контракта;

4. Исследовать практику применения правовых норм, регламентирующих размещение заказов для государственных и муниципальных нужд в России и за рубежом;

5. Исследовать вопрос ответственности за нарушение законодательства в области размещении заказов (при этом уделить особое внимание вопросу ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по государственному контракту);

6. Обосновать место и роль размещения заказов и Закона в целом, как средства противодействия коррупции;

7. Определить направления совершенствования законодательной базы в области государственных закупок.

Теоретической основой диссертационного исследования являются закономерности регулирования гражданско-правовых отношений в экономической сфере, категории права, экономики раскрывающие сущность и основное содержание российского законодательства о размещении государственных заказов. В качестве источников исследования, автором используется система гражданско-правового законодательства РФ и зарубежных стран. Наряду с этим, теоретическую основу исследования составили многочисленные труды русских, советских, современных российских и зарубежных ученых.

Методологической основой исследования являются научные методы познания: формально-юридический, сравнительно-правовой, юридико-исторический, правового моделирования, а также методы сравнительного анализа и формальной логики.

Нормативной базой исследования являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от

20.04.2007 № 53-Ф3, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от

23.07.2008 № 160-ФЗ, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 30.12.2008 № 308-Ф3, от

30.12.2008 № 323-ФЗ, от 28.04.2009 № 144-ФЗ, от 17.07.2009 № 147-ФЗ, от

17.07.2009 № 155-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от

25.11.2009 № 273-Ф3, от 17.12.2009 № 316-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ф3, от

05.05.2010 № 78-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-Ф3, от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от

03.11.2010 № 290-ФЗ, от 05.04.2011 № 56-ФЗ, от 21.04.2011 № 79-ФЗ, от

01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11 № 326-ф3) с изменениями, а также иные законы, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, распоряжения федеральных министерств и субъектов Российской Федерации.

Научная новизна диссертационного исследования состоит:

- в уточнении правовых основ процедуры размещения государственных и муниципальных заказов с учетом развития рыночных отношений в современной России;

- в авторском определении государственных и муниципальных заказов с обоснованием их содержания и элементов (основные правовые признаки, субъекты и объекты);

- в обосновании места и роли размещения заказов и Закона в целом, как средства противодействия коррупции;

- в исследовании динамики правового регулирования способов размещения государственных и муниципальных заказов, осуществлении сравнительно-правового анализа между проведением государственных и муниципальных закупок в России и за рубежом;

- в полученных выводах и сформулированных практических рекомендациях по внесению в законодательство норм о размещении заказов.

На защиту выносятся следующие положения, имеющие элементы научной новизны.

1. Научное обоснование содержания понятий «государственный заказ» и «государственная закупка».

В диссертации существенное внимание уделено различиям между научными терминами «государственный заказ» и «государственная закупка». По мнению диссертанта, неправомерно объединять в одно понятие государственный заказ, поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Термин «закупка» подразумевает приобретение и может быть отнесен только к договору купли-продажи товаров и/или к поставке товаров.

Если рассматривать контракт на выполнение работ и оказание услуг, то в данном случае указанные понятия относятся к государственному заказу. Именно в этом и состоит основное отличие государственной закупки от государственного заказа.

Дано авторское обоснование содержания понятий «государственный заказ» и «государственная закупка».

Государственный заказ - это действие государственного заказчика, направленное на заключение государственного контракта в целях удовлетворения потребностей в материальных работах, объектах или услугах, финансирование которых ведется в основном из средств налогоплательщиков и необходимых для осуществления функций и полномочий государства.

Государственная закупка - это процесс, направленный на приобретение товаров для государственных нужд, финансирование которых ведется в основном из средств налогоплательщиков.

2. Обоснование необходимости предусмотреть в новом Законе о размещении заказов определение понятия «заинтересованного лица».

Правила гл. 8 Закона о размещении заказов предусматривают возможность признания размещения заказа недействительным по иску не только участника размещения заказа, но и заинтересованного лица, однако само понятие заинтересованного лица в Законе отсутствует. На практике, иногда осуществляется широкая трактовка понятия заинтересованного лица как по существу любого лица, в том числе не являющегося участником размещения заказа. Однако предоставление права обращения с иском любому лицу ведет к затягиванию торгов.

На основании изложенного, автором предлагается определить, что заинтересованными лицами признаются участники размещения заказа, а также лица, которые имели намерение участвовать в размещении заказа, но им было неправомерно в этом отказано.

3. В диссертации предложен анализ особенностей применения Закона о размещении заказа в регулировании экономических отношений между конкретными субъектами хозяйственной деятельности.

Исследование показало, что для некоторых подведомственных государственных и муниципальных предприятий полное следование букве Закона о размещении заказа, нередко затрудняет их работу и ведет к увеличению бюрократических процедур. К таким предприятиям можно отнести подведомственные государственные и муниципальные учреждения, общеобразовательные школы и детские сады.

На взгляд автора, применение закона не требуется при осуществлении заказов на питание учеников и воспитанников. Вполне возможно, чтобы указанные учреждения заказывали питание за счет собственных средств и руководствовались обычными нормами гражданского кодекса без применения конкурсных процедур.

В связи с этим, предлагаю внести в ст. 1 нового Закона о размещении заказов положение, которое предусматривает исключение из порядка размещения заказов на обеспечение собственных нужд для государственных, муниципальных предприятий и бюджетных учреждений.

4. На основании анализа правоприменительной практики автором предложено рассмотреть необходимость внесения в новый Закон о размещении заказов условия, о заключении сторонами государственного (муниципального) контракта только после обеспечения финансирования заказчика со стороны собственника его имущества.

В связи с этим рассмотрен ряд вопросов, связанных с ответственностью, которую устанавливают сами стороны в государственном (муниципальном) контракте. Изучив позицию ВАС РФ, изложенную в Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 21 о том, что недофинансирование учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может служить основанием для освобождения его от ответственности на основании п. 1 ст. 401 ГК РФ, автор приходит к выводу, о необходимости предусмотреть в новом Закона о размещении заказов условия следующего содержания: «Контракт может быть заключен и подписан сторонами только после выделенных и перечисленных заказчику бюджетных средств на соответствующий финансовый год».

5. Обоснование необходимости включения в новый Закон о размещении заказов, условия об обязательном указании в государственном контракте наименования организаций, которые исполнитель собирается привлекать в качестве третьих лиц при выполнении работ по государственному контракту.

Законодательство Российской Федерации четко ограничивает способы размещения заказов, т.е. возможные процедуры, исключительно в результате проведения, которых могут быть заключены государственный и муниципальный контракты. В результате порядок заключения государственного контракта в каждом конкретном случае имеет свои особенности.

Для выполнения целей Закона о размещении заказов необходимо в законодательном порядке ввести обязательства сторон указывать в государственном контракте наименования организаций, которые исполнитель собирается привлекать в качестве третьих лиц при выполнении работ по государственному контракту. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о государственном контракте на выполнение работ.

Относительно договора оказания услуг предлагается ввести прямой запрет на привлечение третьих лиц при исполнении государственного контракта.

Введение указанных норм необходимо для того, чтобы из сложившейся практики исчезла многоступенчатая цепочка посредников, которые заключают государственные контракты не с целью добросовестно выполнить работы (оказать услуги), а в первую очередь получения денежных средств.

Во избежание ограничения права и возникновения коллизий между нормами Гражданского кодекса РФ и новым Законом о размещении заказов соответствующие изменения и дополнения о запрете при выполнении государственного и муниципального контракта привлекать субподрядные организации необходимо вносить, прежде всего, в Гражданский кодекс РФ.

6. Предложения по внесению в новый Закон о размещении заказов ограниченного перечня условий, при которых стороны могут изменить условия государственного контракта в ходе его исполнения.

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона о размещении заказов при заключении и исполнении контракта изменение существенных условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных, в том числе, ч. 6 - 6.7 ст. 9 Закона о размещении заказов.

Нормы ч. 6.7 ст. 9 Закона о размещении заказов допускают возможность, при условии согласия заказчика, изменение условий контракта в части согласования поставки товара с улучшенными характеристиками и качеством.

При этом критерии определения лучших характеристик и качества товара Законом о размещении заказов не установлены, в связи, с чем заказчик самостоятельно определяет и согласовывает с исполнителем по контракту такие критерии.

При исполнении контракта одностороннее изменение поставщиком технических характеристик и качества товара не допускается.

По мнению автора, нормы закона, запрещающие изменять условия контракта, на практике приводят к нарушению его условий и как следствие работы остаются не выполненными, услуги не оказанными.

В связи с изложенным автором предлагается установить закрытый перечень условий, при которых стороны могут вносить изменения в государственный контракт в ходе его исполнения, а именно:

- изменения срока выполнения работ/оказания услуг/поставки товара, а также цены контракты в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году;

- изменение условий контракта в случае, если поставляемая продукция снята с производства в ходе его исполнения.

7. Предложения по внесению в новый Закон о размещении заказов ограниченного перечня условий, при которых предприниматель и заказчик могут отказаться от исполнения государственного контракта в одностороннем порядке.

Согласно ч. 8 ст. 9 действующего Закона о размещении заказов расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Таким образом, если по соглашению сторон расторгнуть государственный контракт не получается, то исполнителю или заказчику необходимо будет обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. В том случае, если суд установит факт ненадлежащего исполнения одной из сторон государственного контракта, этот факт послужит основанием для включения организации исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков и не позволит принимать участие в процедурах размещения заказов в течение двух лет.

На взгляд автора, указанные обстоятельства существенно ухудшают положения сторон и неизбежно порождают в итоге обязанность для заинтересованного лица либо достигать соглашения с контрагентом, либо обращаться в суд.

В связи с изложенным, автор предлагает внести в новый Закон о размещении заказов закрытый перечень обстоятельств, при которых стороны могут отказаться от исполнения государственного контракта, а именно:

- в случае существенного нарушения срока выполнения работ/оказания услуг исполнителем, заведомо предупрежденном о недопустимости нарушения срока государственного контракта;

- в случае задержки оплаты заказчиком по государственному контракту (при этом предусмотреть существенный срок нарушения и обязательное письменное уведомление о нарушении срока оплаты по государственному контракту);

- в случае прекращения обязательства невозможностью исполнения (в соответствии со ст. 416 ГК РФ); в случае прекращения обязательства на основании акта государственного органа (в соответствии со ст. 417 ГК РФ).

8. Необходимость установления единых критериев описания объекта государственного заказа, как предотвращение ограничения конкуренции.

Товары, работы и услуги должны соответствовать минимально достаточным требованиям. Это означает, что они должны удовлетворять тем или иным государственным и муниципальным требованиям, но при этом не обладать излишними свойствами, не являться предметами роскоши.

Необходимо внести соответствующие условия в новый Закон о размещении заказов в части требований, содержащихся в конкурсной, аукционной документации, а также установить правила описания объекта закупки.

9. Обоснование необходимости приведения в соответствие норм Гражданского кодекса Российской Федерации нормам Закона о размещении заказов.

Закон о размещении заказов должен быть встроен в систему действующего законодательства, а не противоречить ей.

На практике возникает коллизия норм, приводящая к ситуациям, когда в случае обращения заказчиком в судебные ораны с исковым заявлением о расторжении государственного контракта, и до вынесения решения судом, вступившим в законную силу, заказчик вынужден сам исправлять и выполнять недоделанную работу исполнителя, или, ждать, пока суд расторгнет контракт, так как разместить новый заказ, пока не расторгнут все еще действующий, нормы действующего Закона о размещении заказов запрещают.

Рассматриваемый Закон о размещении заказов устанавливает запрет изменения условий контракта в ходе его исполнения, что также противоречит Гражданскому кодексу РФ (ст. ст.450,451).

Кроме того, необходимо исключить противоречия между нормами гражданского законодательства и нормами Закона о размещении заказов в части определения понятия аукциона8.

10. Авторское видение корректировки Закона о размещении заказов на предмет возможности изменения способов размещения государственных и муниципальных заказов.

В той отрасли, где первостепенное значение имеет качество (например, строительство жилья, поставка медицинских препаратов, поставка продуктов для государственных предприятий) необходимо осуществлять процедуру проведения торгов путем проведения конкурса. В тех случаях, где основополагающим фактором в приобретении товаров, работ/услуг является цена (например, закупка легковых автомобилей для чиновников государственных и муниципальных предприятий) следует осуществлять процедуру проведения торгов путем проведения аукциона.

Размещение заказов на государственные и муниципальные нужды только путем проведения аукциона не дает плодотворных результатов по выбору победителя, поскольку главным критерием в данном виде размещения заказа является цена, а отнюдь не качество. В процедуре размещения заказов путем проведения конкурса главными критериями отбора победителя являются качественные характеристики, что является особо важным при закупках питания для детских, юношеских учреждений (например, детские сады, школы), выполнение работ в детских лагерях и т.д.

В связи с изложенным, предлагается, в числе прочих изменений, описанных в настоящей работе, предусмотреть в новом Законе о размещении заказов какие виды контрактов на приобретение товаров, работ/ услуг

8 В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ выигравшем торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, тогда как в соответствии с п. 1 ст. 32 Закона о размещении заказов под аукционом на право заключить контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложивших наиболее низкую цену. необходимо заключать путем проведения процедуры конкурса, а какие путем проведения аукциона.

11. Необходимость корректировки юридической техники и лексики Закона о размещении заказов.

В Закон о размещении заказов вносилось достаточно большое количество изменений (более 20), что повлекло за собой лексическую перегруженность и сложность восприятия документа9.

На основании изложенного, автор приходит к выводу, что необходимо принятие нового Закона о размещении заказов.

Действующий федеральный закон вызывает много нареканий со стороны практически всех взаимодействующих участников. В рамках борьбы с коррупцией Президентом РФ было дано поручение о подготовке новой концепции законодательства о госзакупках10. ФАС России, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, Государственная Дума (Комитет по строительству и земельным отношениям) разработали концепции и предложения по совершенствованию законодательства о размещении заказов.

В итоге на согласование в Правительство РФ были представлены два документа: законопроект о внесении изменений в действующий Закон о размещении заказов, подготовленный ФАС РФ, и законопроект «О федеральной контрактной системе» (ФКС), подготовленный Минэкономразвития России (МЭР), с кардинально отличающимися друг от друга подходами11.

Дополнительные предложения по совершенствованию законодательства о размещении заказов указаны автором в заключение настоящей работы.

9 В соответствии с п. 5 ст. 12 указанного закона «При заключении и исполнении контракта изменение его условий, указанных в ч. ч. И и 12 настоящей статьи, ч. 12 ст. 25, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 31, ч. 7 ст. 31.4, ч. 3 ст. 31.5, ч. 12 ст. 35, ч. 6 ст. 36, ч. 13 ст. 37, ч. 3 ст. 38, ч. 1 ст. 40, ч. 14 ст. 41, ч. 22 ст. 41.8, ч. 11 ст. 41.9, ч. 15 ст. 41.11, ч. ч. 10 и 14 ст. 41.12, ч. 6 ст. 42, ч. ч. 6 и 8 ст. 46, ч. 8 ст. 47, ч. 10 ст. 53 и ч. ч. 5 и 6 ст. 54 настоящего Федерального закона, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 6 - 6.6 и 8.1 настоящей статьи.

10 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России // Российская газета. 2010. - 1 декабря.

11 Подробное рассмотрение и сравнение норм законопроекта «О федеральной контрактной системе» с нормами Закона о размещении заказов описано автором в первой главе настоящей работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования, и его апробация

Теоретические положения диссертации нашли отражение в опубликованных автором работах.

Основные выводы диссертации представлены на международной научной конференции в Российском новом университете «Цивилизация знаний: глобальный кризис и инновационный выбор России» (Россия, г. Москва, 2009 г.)

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сформулировать практические рекомендации, реализация, которых, по мнению автора, поможет решить некоторые проблемы, связанные с применением Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Во-первых, это рекомендации, связанные с дальнейшим развитием понятия «государственный заказ» и его использование в регулировании экономических отношений государства;

Во-вторых, рекомендации касающиеся заключения, изменения и расторжения государственного контракта;

В-третьих, рекомендации направленные на совершенствование ответственности в области размещения государственных и муниципальных заказов.

Похожие диссертационные работы по специальности «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», 12.00.03 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», Бордунова, Светлана Анатольевна

Выводы по главе.

Полученные научные результаты позволяют выделить основные пробелы законодательства в области ответственности нарушения норм о размещении государственных и муниципальных заказов.

Во-первых, в настоящее время существует затруднение в решении проблемы по привлечению виновных лиц к ответственности за нарушения в области исполнения государственного и муниципального заказа.

Во-вторых, недостаточно четко определена ответственность должностных лиц при осуществлении закупок на сумму свыше 250 тыс. руб., подлежащую уплате в течение квартала. Статья 7.29 КоАП РФ, в которой формулируются условия привлечения к ответственности за данное правонарушение, не учитывает, что ГК РФ допускает не только уплату стоимости переданного товара полностью, но и рассрочку платежей. Следовательно, такой вариант оплаты, если он будет закреплен в контракте, создает легальную возможность для «обхода» административной ответственности.

В третьих, предлагаю исключить из ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ указание на нарушение сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети Интернет конкурсной документации или документации об аукционе. Необходимо установить корреляцию норм административного и гражданского законодательства. Вести речь в ч. 1 ст. 7.30 КоАП России о двух самостоятельных деяниях: нарушении сроков опубликования в сети Интернет конкурсной документации или документации об аукционе и нарушении порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе -некорректно, поскольку в Законе о размещении заказов соответствующие регулятивные нормы содержатся в одной статье, которая называется «Порядок предоставления конкурсной документации» (ст. 23).

В-четвертых, предлагаю ввести ответственность для членов котировочной комиссии, которые также могут нарушить порядок отбора заявок участников размещения заказа (необоснованно отклонить котировочные заявки).

В-пятых, в проектах государственных контрактов необходимо указывать гражданско-правовую ответственность за качество выполняемых работ (оказываемых услуг).

В-шестых, в новый Закон о размещении заказов необходимо статью о последствиях признания сделки судебными органами размещения заказа недействительным. Наличие указанных недостатков Закона о размещении заказов, создает неопределенность в отношениях между государственными (муниципальными) заказчиками и их потенциальными контрагентами, затрудняет рассмотрение судами возникающих споров между ними.

Несмотря на имеющиеся многочисленные проблемы, Закон о размещении заказов продемонстрировал свою жизнеспособность, позволил добиться ощутимых результатов в вопросах обеспечения прозрачности закупочных процедур, экономного расходования бюджетных средств, равенства и справедливости в обеспечении доступа всех поставщиков, исполнителей и подрядчиков к государственным и муниципальным заказам, государственного контроля в сфере размещения заказов, строгой ответственности за нарушение законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов.

191

Заключение

Модернизация российского общества требует значительных изменений во всех сферах жизнедеятельности человека. Как показали исследования, успешное решение проблем в социально-экономической области во многом зависит от уровня развития права и соблюдения хозяйствующими субъектами его норм.

Правовой анализ системы государственного заказа показал, что она нуждается в совершенствовании. Это признается абсолютным большинством ученых, специалистов, государственных служащих и представителей бизнеса. Закон о размещении заказов выполняет несколько важных задач - обеспечивает цельность экономического пространства через единое законодательное регулирование на федеральном уровне, способствует развитию информационной открытости в сфере размещения заказов.

Однако действующий Закон о размещении заказов вызывает много нареканий со стороны практически всех взаимодействующих участников. В рамках борьбы с коррупцией Президентом РФ было дано поручение о подготовке новой концепции законодательства о госзакупках1. ФАС России, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, Государственная Дума (Комитет по строительству и земельным отношениям) разработали концепции и предложения по совершенствованию законодательства о размещении заказов.

В итоге на утверждение в Правительство РФ были представлены два документа: законопроект о внесении изменений в действующий Закон о госзакупках, подготовленный ФАС РФ, и законопроект «О федеральной контрактной системе» (ФКС), подготовленный Минэкономразвития России (МЭР), с кардинально отличающимися друг от друга подходами.

1 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России // Российская газета. - 2010. - 1 декабря.

В настоящей диссертационной работе исследовались государственный и муниципальный заказ как явление и научное понятие, специфика, основные направления и тенденции их регулирования. Выдвинутая гипотеза исследования нашла свое подтверждение и оказалась в достаточной степени рациональной в научно-теоретическом отношении. Это позволяет сформулировать обобщающие выводы, научные и практические рекомендации и обозначить проблемы, на основе которых можно продолжить дальнейшее исследование одной из актуальнейших проблем юриспруденции.

Первое. Внести в новый Закон о размещении заказов условие следующего содержания: «Настоящий Федеральный закон не распространяется на размещение заказов, на обеспечение собственных нужд для государственных, муниципальных предприятий и бюджетных учреждений.».

Второе. При разработке и утверждения нового законопроекта О размещении заказов необходимо учитывать, что действующему Закону о размещении заказов необходима существенная корректировка юридической техники и его лексики. Дело в том, что в Закон о размещении заказов вносилось достаточно большое количество изменений (около 30), что повлекло за собой абсолютную нечитабельность и языковую сложность документа. Иллюстрирующим примером может служить следующая норма:

В соответствии с п. 5 ст. 12 указанного закона «При заключении и исполнении контракта изменение его условий, указанных в ч. ч. 11 и 12 настоящей статьи, ч. 12 ст. 25, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 31, ч. 7 ст. 31.4, ч. 3 ст. 31.5, ч. 12 ст. 35, ч. 6 ст. 36, ч. 13 ст. 37, ч. 3 ст. 38, ч. 1 ст. 40, ч. 14 ст.

41, ч. 22 ст. 41.8, ч. 11 ст. 41.9, ч. 15 ст. 41.11, ч. ч. 10 и 14 ст. 41.12, ч. 6 ст.

42, ч. ч. 6 и 8 ст. 46, ч. 8 ст. 47, ч. 10 ст. 53 и ч. ч. 5 и 6 ст. 54 настоящего Федерального закона, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 6 - 6.6 и 8.1 настоящей статьи».

В связи с этим, предлагаю существенно упростить формулировки нового Закона о размещении заказов, ввести терминологический аппарат, поскольку искусственно усложненные юридическая техника и язык закона ведут к его нарушению и появлению коррупции.

Третье. Закон о размещении заказов должен быть встроен в систему действующего законодательства, а не противоречить ей. Рассматриваемый Закон запрещает расторжение контракта в одностороннем порядке, преследуя антикоррупционные цели. Одновременно с этим данный Закон устанавливает, что законодательство РФ основывается на положениях ГК РФ, БК РФ и состоит из настоящего Закона, иных федеральных законов и нормы права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать этому Закону.

ГК РФ, наоборот, устанавливает, как известно, другую нормативную иерархию: «Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов» - и далее: «Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу» (ст. 3 ГК РФ). ГК РФ предусматривает возможность расторжения договора, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).

Возникает явная коллизия, приводящая на практике к ситуациям, когда заказчик должен месяцами расторгать контракт через арбитражный суд, а, условно говоря, «брошенную работу» (невыполненный ремонт, уборку снега на крыше) приходится либо выполнять самому заказчику, либо, если на это нет сил и средств, ждать, пока арбитражный суд расторгнет контракт, так как разместить новый заказ, пока не расторгнут все еще действующий, нормы Закона о размещении заказов запрещают.

Рассматриваемый Закон устанавливает запрет изменения условий контракта в ходе его исполнения, что также противоречит ГК РФ (ст. ст.450,451).

Кроме того, необходимо исключить противоречия между нормами гражданского законодательства и нормами Закона о размещении заказов в части определения понятия аукциона1.

Четвертое. Из третьего вывода вытекает предложение по включению в новый Закон о размещении заказов закрытого перечня условий, при которых стороны могут изменить и отказаться от исполнения государственного контракта.

Условия для отказа от исполнения государственного контракта:

- в случае существенного нарушения срока выполнения работ/оказания услуг исполнителем, заведомо предупрежденном о нарушении срока государственного контракта;

- в случае задержки оплаты заказчиком по государственному контракту (при этом предусмотреть существенный срок нарушения и обязательное письменное уведомление о нарушении срока оплаты по государственному контракту).

- в случае прекращения обязательства невозможностью исполнения (в соответствии со ст. 416 ГК РФ); в случае прекращения обязательства на основании акта государственного органа (в соответствии со ст. 417 ГК РФ).

Условия изменения государственного контракта:

- изменения срока выполнения работ/оказания услуг/поставки товара, а также цены контракты в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году;

- изменение условий контракта в случае, если поставляемая продукция снята с производства в ходе его исполнения.

Антикоррупционность данных норм можно сохранить, установив закрытый перечень случаев изменения цены контракта и обязанность заказчика обосновывать необходимость изменения условий контракта по

1 В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ Выигравшем торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, тогда как в соответствии с п.1 ст. 32 Закона о размещении заказов аукционом на право заключить контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракту, за исключением определенных законом случаев. соглашению сторон в пределах не более 20% от цены контракта при условии, что на такую возможность было указано в документации, проекте контракта и в самом контракте.

Пятое. Широкое применение информационно-коммуникативных технологий должно стать доминирующим фактором, определяющим ускорение процессов экономической трансформации общества. Практическая реализация данного направления привела к появлению серьезных проблем в сфере электронных аукционов. Как известно, обеспечение заявок на участие в электронном аукционе перечисляется на счет электронной торговой площадки, а не на счет, открытый в Федеральном казначействе. На практике участники, не победившие в электронном аукционе, часто не могут получить обеспечение обратно в течение нескольких месяцев, хотя Закон о размещении заказов и устанавливает для этого 5 дней. Возможно, средства временно размещаются на счетах в коммерческих банках.

Строительство на электронном аукционе вызывает особенно много споров. Закон предусматривает, что в случае если начальная цена контракта составляет 50 млн. руб. и более, то заказчик обязан установить требование обеспечения контракта не менее 10% и не более 30% начальной цены контракта (ст. 41.6. Закона о размещении заказов), а также вправе установить требование выполнения аналогичных работ за предшествующие 5 лет, документы, подтверждающие ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, и ряд других документов (ст.ст. 11, 12 Закона о размещении заказов). Возникают логичные вопросы: А что может потребовать от участника заказчик, если цена меньше 50 млн. руб.? И почему установлен именно такой денежный эквивалент?

По логике Закона о размещении заказов требовать от участников заказчик ничего не может, а должен полагаться на добросовестность будущих строителей, поскольку в первой части заявки, как правило, участник просто выражает свое согласие с условиями документации, а во второй -прилагает копии документов, проверить которые на практике заказчик не может, так как выступает к сторонним организациям как третье лицо, которому указанные организации представлять информацию могут, но не обязаны.

Шестое. Закон о размещении заказов не стимулирует повышение компетентности членов комиссии по размещению заказов. В соответствии с п. 20 ст. 65 указанного нормативного акта в состав комиссии по размещению заказов должно включаться не менее чем одно лицо, прошедшее профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.

Но возникает вопрос: Почему только один член комиссии по размещению заказов должен быть обучен? Кроме того, в соответствии с п.2 ст.7 Закона о размещении заказов, Заказчик, уполномоченный орган вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков. Снова возникает вопрос: Почему законодатель наделил Заказчика в данном случае правом, а не обязанностью?

Это означает, что государство отказывается от создания профессиональной среды в сфере госзаказа, отчего проигрывают все - и участники, и заказчики, и контролирующие органы. В результате, работа комиссии не только не способствует эффективности процедур размещения заказов, но и отрицательно сказывается на итогах размещения.

Каков статус члена комиссии? Работа на общественных началах с постоянной угрозой быть подвергнутым наложению штрафа за решения, под которыми стоит подпись руководителя организации заказчика, налагаемого на заработную плату работника комиссии, которая часто в разы меньше, чем сам штраф. Отвечать за действия комиссии должен, прежде всего, руководитель.

Представляется необходимым введение обязательного обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, имеющих лицензию на право подготовки специалистов в сфере госзаказа, лиц, претендующих на должность члена комиссии по размещению заказов, с установлением переходного периода.

Седьмое. В Законе о размещении заказов нет запрета на привлечение субподрядных организаций для участников конкурсов (аукционов), поскольку, кроме требований к участнику, перечисленных в п. 4 ст. 11 Закона о размещении заказов, иные требования устанавливаться не могут.

Законодательство Российской Федерации четко ограничивает способы размещения заказов, т.е. возможные процедуры, исключительно в результате проведения, которых могут быть заключены государственный и муниципальный контракты. В результате порядок заключения государственного контракта в каждом конкретном случае имеет свои особенности.

Как правило, заказываемые государством работы (услуги) носят сложный и комплексный характер, что требует от исполнителя в целях надлежащего и своевременного выполнения своих обязательств привлечения третьих лиц.

Сложнее обстоит дело с подрядными работами для государственных и муниципальных нужд. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд заключается на основе Закона о размещении заказов. Для подрядчика одним из важных условий любого государственного контракта является возможность подрядчика по государственному контракту привлекать для исполнения своих обязательств субподрядчиков.

С моей точки зрения, для выполнения целей Закона о размещении заказов необходимо в законодательном порядке ввести обязательства сторон указывать в государственном контракте наименования организаций, которые исполнитель собирается привлекать в качестве третьих лиц при выполнении работ по государственному контракту. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о государственном контракте на выполнение работ.

Что касается, договора оказания услуг, предлагаю, ввести прямой запрет* на привлечение третьих лиц при исполнении государственного у контракта. с

Введение указанных норм необходимо для того, чтобы из сложившейся практики исчезла многоступенчатая цепочка посредников, которые не имеют отношения к выполняемым работам (услугам). В настоящее время посредники вклиниваются в исполнение государственного контракта с целью наживы.

Исходя из существующих норм Закона о размещении заказов и практики, любой участник размещения заказа, прошедший тщательный отбор государственным заказчиком и победивший в государственном конкурсе или аукционе, может привлечь любого субподрядчика на выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту. При этом субподрядчики не согласовываются с государственным заказчиком. Зачастую заказчик не в курсе, какая организация выполняет работы (оказывает услуги) по государственному контракту, что быть, естественно, не должно.

В этом случае одна из самых главных целей Закона о размещении заказов, а именно гарантированное качественное и квалифицированное исполнение государственного контракта исполнителем теряет свою актуальность. В соответствии с п.2 ст. 706 ГК РФ ответственность за исполнение контракта перед заказчиком будет нести победитель торгов, но даже при возмещении убытков при возможном причинении вреда заказчику цель контракта не будет достигнута.

При анализе норм Гражданского кодекса РФ о привлечении третьих лиц при выполнении работ и оказании услуг возникает несоответствие указанных норм Кодекса Закону о размещении заказов.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, несмотря на противоположные принципы регулирования, права подрядчика (право привлекать третьих лиц в любом случае, если иное не предусмотрено в договоре) и права исполнителя (обязательство должно исполняться в любом случае лично, если иное не предусмотрено в договоре) на привлечение третьих лиц, такое регулирование носит диспозитивный характер.

Следовательно, Гражданский кодекс РФ дает заказчику право выбора разрешить исполнителю привлекать третьих лиц к исполнению договора или нет. Закон о размещении заказов не допускает такого права, запрещая устанавливать к участнику размещения заказа требования, кроме требований, перечисленных в ч. 4 ст. 11 указанного Закона.

Факт разрешения привлечения субподрядных организаций при исполнении государственного контракта является недоработкой законодательства.

Несомненно, согласование и запрет на привлечение посредников для исполнения государственного контракта возбудят общественный резонанс. Появится большое количество противников данных изменений, которые будут ссылаться на нарушение принципов свободы договора.

Однако если задачей государства и общества является использование норм данного Закона, как пример борьбы с коррупцией, необходимо вводить нормы, которые позволили бы соблюдать Закон, а не искать в нем допустимые лазейки для чиновников.

Для того чтобы избежать ограничения права и возникновения коллизий между Гражданским кодексом РФ и новым Законом о размещении заказов, нормы о запрете привлечения третьих лиц при выполнении государственного и муниципального контракта необходимо вносить прежде всего в Гражданский кодекс РФ.

Восьмое. В новом Законе о размещении заказов относительно процедур проведения торгов, предлагаю предусмотреть какие виды договоров на приобретение товаров, работ/ услуг необходимо заключать путем проведения процедуры конкурса, а какие путем проведения аукциона.

В той отрасли, где первостепенное значение имеет качество (например, строительство жилья, поставка медицинских препаратов, поставка продуктов для государственных предприятий) необходимо осуществлять процедуру проведения торгов путем проведения конкурса. В тех случаях, где основополагающим фактором в приобретении товаров, работ/услуг является цена (например, закупка легковых автомобилей для чиновников государственных и муниципальных предприятий) следует осуществлять процедуру проведения торгов путем проведения аукциона.

Рекомендации практического характера можно объединить в две основные группы.

Первую группу рекомендаций составляют предложения, которые могут быть учтены законодательными органами Российской Федерации, а именно: сокращение количества способов процедуры размещения государственных и муниципальных заказов;

- расширение профессиональной подготовки в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд;

- предложения по внесению норм в новый Закон о размещении заказов касающихся процедуры запроса котировок.

- введение жесткого контроля не только за проведением размещения заказов, но и контроль за исполнением государственного контракта;

Первоочередными мероприятиями по реформированию системы государственных и муниципальных заказов должны быть:

- включение в Закон о размещении заказов, условия об обязательном указании в государственном контракте наименования организаций, которые исполнитель собирается привлекать в качестве третьих лиц при выполнении работ по государственному контракту. Необходимо особо подчеркнуть в данном случае речь идет именно о государственном контракте на выполнение работ. Относительно договора оказания услуг предлагаю ввести прямой запрет на привлечение третьих лиц в государственном контракте;

- приведение к единообразию норм гражданского законодательства и норм Закона о размещении заказов. Вторая группа рекомендаций имеет своей целью внедрение результатов диссертационного исследования в учебный процесс в высших учебных заведениях.

Заинтересованным кафедрам, научно-исследовательским группам, лабораториям, центрам материал диссертации может помочь в:

- в процессе преподавания юридических и экономических дисциплин, в частности, курсов гражданского права, менеджмента;

- ходе выполнения комплексных научно-исследовательских работ по проблемам размещения государственных и муниципальных заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предложенные рекомендации являются далеко не исчерпывающими. В то же время автор надеется, что их использование позволит более эффективно решать задачи по регулированию государственных и муниципальных заказов, целевого расходования бюджетных средств, а также поможет решить одну из главных задач государства, а именно: противодействия коррупции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бордунова, Светлана Анатольевна, 2011 год

1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товарах (работ) и услуг», принятый в г. Нью-Йорке на 27-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли, 31.05.1994 // http: // www.tamognia.ru/.

2. Соглашение Всемирной Торговой Организации о правительственных закупках (Agreement on Government Procurement), 1996 г. // http: // wto.ru/.

3. Директива ЕС «О заключении контрактов на поставки товаров для общественных нужд» (Counsil Directive 93/36/ЕЕС). Утратила силу. // Officiai Journal L 199, 09.08.1993.

4. Директива ЕС «О закупках услуг для общественных нужд» (Counsil Directive 92/50/ЕЕС). Утратила силу. // Officiai Journal L 209, 24.07.1992.

5. Директива ЕС «О заключении контрактов на выполнение подрядных работ, поставки товаров и услуг для общественных нужд» (Counsil Directive 2004/18/ЕЕС). // Officiai Journal L 134, 04.08.2004.

6. Директива ЕС «О закупках на предприятиях и организациях, функционирующих на рынках водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг» (Counsil Directive 2004/17/ЕЕС) // Officiai Journal L 134, 30.04.2004.

7. Соглашение по правительственным закупкам (Agreement on Government Procurement), принято по результатам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров в 1994 г.

8. Свод правил государственных закупок, разработанный в 1984 г. (Fédéral Acqusition Régulation, Vol. I, Parts 1 to 51, Issued March 1005 by GSA, Dod and NASA)// http://www.arnet.gov/far/.

9. Документы Российской Федерации

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ с изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации. -1998. 03 августа. - № 31. Ст. 69, Ст. 69.1., Ст. 70, Ст. 72, Ст. 161.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ с изм. и доп.// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - 29 января. - № 5. Ст. 525-534. Ст.763-768.

12. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (принят Государственной Думой 8 июля 2006 г.) (Текст сизменениями и дополнениями на 11 июля 2011 г.) // Российская газета. -2005. 28 июля. - № 162. - Ст. 17, Ст. 18.

13. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации, 27 апреля 2007 г.// Российская газета. 2007. - 27 апреля.

14. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации, 30 ноября 2010 г. // Официальный сайт Президента РФ // Российская газета. -2010.-30 ноября.

15. Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.12.2009 г. № Д22-1715.// (Электронный ресурс). (lJRL:http//www.economy.gov.ru). Документы России 1. Положение 1830 г. «О подрядах и поставках» // Сост.: Максимов

16. B. М.: Юристъ, 1910.-624 с.1. Судебные акты

17. Определение ВАС РФ от 15.02.2007 г. № 15326/07 по делу № А03-15441/06-10.

18. Постановление президиума высшего Арбитражного суда РФ от 25 июня 1996 № 4194/95 // Вестник ВАС РФ. 1996. - № 10.

19. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2004 г. - № 4.1. C. 5.

20. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-98062/10-153-532. 2010 г.

21. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 г. № А60-28600/2009-С. 1.

22. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 6 октября 2008 г. по делу № А56-16386/2008.

23. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-69446/10-621. Постановления ФАС

24. Постановление ФАС Московского округа от 01.09.2009 г. № ГК-А40/8281-09 по делу № А40-90204/08-113-783.

25. Постановление ФАС Восточно-сибирского округа от 15 января 2007 г. по делу № АЗЗ-9249/06-Ф02-6744/06-С2.

26. Постановление ФАС Поволжского округа от 19 декабря 2006 г. № А49-321/06-81/27.

27. Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 23 августа 2006 г. № Ф08-4035/2006 по делу № А63-3245/2006-С7.

28. Постановление ФАС ЦО от 12.07.2007 г. делу № А76-624/2008-9165.

29. Постановление ФАС ЦО от 12.07.2007 г. по делу № А35-2212/071. С4.

30. Постановление ФАС ЦО от 06.12.2007 г. по делу № N А607760/07.

31. Постановление ФАС Московского округа от 08 мая 2008 г. по делу № КА-А40/3505-08).

32. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.09.2007 по делу № А28-11036/2006-565/30;

33. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.12.2007 г. по делу № А28-11036/2006-565/30;

34. Постановление ФАС Волго-Вятского Округа от 21.05.2007 г. по делу № А39-4836/2006-433/16;

35. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2007 г. № Ф04-6-78/2007(37848-А81 -30) по делу № А81-3545/2006;

36. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.02.2008 г. № Ф08-8808/07 по делу А20-3308/06;

37. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.12.2007 г. по делу № А28-11036/2006-565/30;

38. Постановление ФАС Волго-Вятского Округа от 21.05.2007 г. по делу № АЗ9-4836/2006-433/16;

39. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2007 г. № Ф04-6-78/2007(37848-А81 -30) по делу № А81-3545/2006.

40. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.02.2008 г. № Ф08-8808/07 по делу А20-3308/06.

41. Монографии, научные статьи, диссертации и авторефераты

42. Абалкин Л. Радикальная экономическая реформа // Экономика и жизнь. 1999. - № 45.

43. Абрамов А.Е. Административная ответственность за правонарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции // Законодательство. 2001. - № 12.

44. Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М.: Дело, 2004. - 240 с.

45. Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных нужд. Правовое регулирование // Закупки товаров для федеральных государственных нужд: Правовое регулирование». М.: «Волтерс Клувер». - 2009. - С. 15-19.

46. Андреева Л.В. Теоретические проблемы коммерческого права России: Диссертация.д-ра юрид. наук. М., 2004.

47. Анохин В. Недействительность сделок в практике арбитражного суда //Хозяйство и право. 2001. - № 8.

48. Антипов В. Защита прав участников конкурса // Экономика и жизнь. Московский выпуск. 2003. - № 9.

49. Апполонова Л.С. Контроль качества лекарственных средств и борьба с фальсификацией // Экономический вестник фармации. 2003. - № 1.

50. Баренбойм П. Торговый кодекс как ключевой элемент экономического развития России // Российская юстиция. 1994. - № 12.

51. Бакун А., Савинский А. О межотраслевой методике пересечения коррупционных преступлений // Законность. 2009. - №7. - С. 9-12.

52. Беляева O.A. Обзор практики разрешения споров, связанных с признанием торгов недействительными // Комментарий судебно-арбитражной практики. Юридическая литература. 2006. Выпуск 13 / под ред. В.Ф. Яковлева. С. 114-116.

53. Беляева O.A. Правовые проблемы аукционов и конкурсов / М.: ИД «Юриспрдуенция», 2011. 296 с.

54. Борисов Д.Ю., Гончаров А.И. Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд: гражданско-правовой статус специализированной организации // Новая правовая мысль. 2007. - № 6. - С. 10-13.

55. Бордунова С.А. О некоторых проблемах применения закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // Право и экономика. 2009. - № 1. - С. 9-14.

56. Богдадьев A.C. Проблемы расторжения государственного контракта // Доступ из СПС «Консультант-Плюс», раздел «Законодательство».

57. Брагинский М.И. Участие государства в гражданских правоотношениях. М., 1981 г. 190 с.

58. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 2-е изд., стер. М.: Статут, 2009. -780 с.

59. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2007.848 с.

60. Братусь С.Н. Юридическая личность государства и бюджетных учреждений // ученые труды ВИЮН. Вып. 9. М., 1948 г.

61. Бурмистрова Т, Камин Н., Тюляков JI. Организационно-правовые проблемы антимонопольного регулирования торгов // Право и экономика. -1999.-№ 11.

62. Бурмистрова Т. Тюляков А. Закупки продукции для государственных нужд: роль малого бизнеса // Право и экономика. 1999. - № 12.

63. Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития II Вестник Московского университета. Серия И. Право. 1999. № 6.

64. Ванин В.В. Правовые проблемы государственного программно-целевого планирования в Российской Федерации: Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Ростов- на- Дону, 2000.

65. Варшавский K.M. Подряды и поставки в Союзе ССР. М.: Госюриздат, 1925. 126 с.

66. Вахнин И. Договоры оптовой купли-продажи и поставок товаров // РИСК. 1997. - № 6.

67. Веденин H.H. Договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции // Государство и право. 1998. - № 1.

68. Викторов И., Антипова Т. Надзор за применением законодательства о лекарственных средствах // Законность. 2002. - № 7.

69. Вилкова Н.Г. Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам // Право и экономика. 1997. - № 4. - С. 62 - 66.

70. Витрянский В. Договоры об организации перевозок грузов // Хозяйство и право. 2001. - № 3.

71. Воронин М. Особенности национального законодательства или суда? // ЭЖ-Юрист. 2000. - № 50.

72. Воскресенский Г. Торговое право в России должно быть // Российская юстиция. 1994. - № 12.

73. Витрянский B.B. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 2-е изд. Под ред. Брагинского М.И., Витрянского В.В., стр. М.: Статут, 2009. - 800 с.

74. Водов H.H. Экономическое значение публичных торгов. Спб., 1863.

75. Галицын Ю. Из истории государственного регулирования экономической деятельности в России // Участие государства в коммерческой деятельности. М., 2001.

76. Головизнин А. Некоторые вопросы участия в гражданском обороте орган с-государственной власти (местного самоуправления) // Хозяйство и право. 1999. - № 5.

77. Горбунова J1.B. Поставка продукции для государственных нужд по российскому гражданскому праву: Автореферат дис. канд. юрид. наук. Самара, 2003.

78. Грось Л. Участие публично-правовых образований в отношениях собственности: гражданско-правовые проблемы // Хозяйство и право. 2001. -№5.

79. Грозовский Б. Лукавый тендер // The new times. 2010 - № 35.

80. Дернбург Г. Обязательственное право / под ред. П. Соколовского. -М.: Университетская тип., 1900. 380 с.

81. Правовые проблемы аукционов и конкурсов / O.A. Беляева. М. ТД «Юриспруденция», 2011.

82. Демин А. Государственные контракты (публично-правовые аспекты) // Хозяйство и право. 1997. - № 8.

83. Другова Ю.В. Использование бюджетных средств коммерческими организациями // Законодательство и экономика. 2003. - № 1.

84. Зеленцов А.Б. Теоретические основы правового спора: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2005.

85. Ершов О.Г. Торги в строительстве для государственных нужд сквозь призму анткоррупционного законодательства// Налоги. 2009 - № 40. -С.19.-21.

86. Ершова Н. Шопинг за госсчет // РГ. 2008. - 30 мая.

87. Жемалдинов Ф. Новое качество оптом // Экономика и жизнь. - 2003.

88. Завадская JI.H. Теория права: новые идеи. Вып. 2. М., 1992.

89. Иванченко JI.A. Власть сильна, когда разумна // Экономика и жизнь Московский выпуск. 2001. - № 4.

90. Измайлова Е. Договор на выполнение маркетинговых исследований // Приложение к журналу « Хозяйство и право». 2000. - № 10.

91. Каган Е., Суходольский Г. Правовая природа конкурса // Хозяйство и право.-2001. -№ 2.

92. Казаков В.Н. Правомерное поведение и правопорядок: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.

93. Казанцев С. М. Коммерческие суды в дореволюционной России // Вестник BAG РФ. Специальное приложение. 2002. - № 5.

94. Камынин И. Ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции // Законность. 1999. - № 11.

95. Иоффе О.С. АСУ и заключение договоров поставки // Правоведение. 1974. - № 4. - С. 36.

96. Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам в применении русского законодательства// Конспект лекции по гражданскому праву, читанных в Военно-юридической академии. - Спб.,1879.

97. Карнаух К.А. Гражданско-правовые проблемы административной реформы и статус федерального органа исполнительной власти // Законодательство и экономика. 2004. - № 10. - С. 12-14.

98. Кикавец В.В. Административная ответственность члена конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии за нарушения в сфере размещения государственного заказа в Российской Федерации // Право и жизнь. 2009. -№ 127.

99. Кикавец В. В. Административно-правовое регулирование государственного заказа в Российской Федерации: Дис. .канд. юр. наук.1. М, 2010.-201 с.

100. Клейн Н.И. Договор поставки // Законодательство и экономика. -1997. -№7-8.

101. Клейн. Н.И. Поставка продукции для государственных нужд // Закон.- 1995.- №6.

102. Копылов М.Н., Солнцев A.M. Вклад большой восьмерки в устойчивое развитие // Международное право International law. - 2009. - № 3.

103. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. 2001.- № 2. Кудашев Ш.А. Должностные лица субъекты административной ответственности. Мировой судья. - 2006. - № 7. - С. 2-5.

104. Кузнецова И.В. Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. М.: Ин-т управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева ГУ ВШЭ, 2008. - С. 15-17.

105. Маковлев А. Актуальные вопросы применения КоАП РФ // Бюджет. -2008 г.-№ 11.

106. Малахов В.П. Функциональная характеристика права: Вопросы методологии: Монография. М.: Московский университет МВД России, 2009.

107. Мальцев Г.В., Носов С.И. Коррупциогенные факторы в юридических нормах: природа, формы проявления, проблемы устранения // Право и образование. М., 2009. - № 1. - С. 4-12.

108. Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование: Научно-практическое пособие / Ин-т законодательства и сравнит. Правоведения при Правительстве РФ. М.: Бек, 1997.

109. Мильчакова О.В., Пудов A.A. Судебная практика в сфере размещения заказов. Допуск к участию в торгах// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 9. - С.5-6.

110. Мильчакова О.В., Пудов A.A. Определение победителя конкурса. Судебная практика в сфере размещения заказов. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 10. - С.8-11.

111. Музыка A.A. Обжалование в судебном порядке действий (бездействия) государственных заказчиков и комиссий при проведении процедур размещения государственного заказа // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 9. - С. 17-22.

112. Лаптев В.В. Хозяйственное право в современных условиях // Государство и право на рубеже веков. М., 2001.

113. Леонова Г.В. Правовое положение государственного заказчика по поставкам товаров для государственных нужд // Законодательство. 2000. - № 7.

114. Лисицын Е.В. Вопросы государственной монополии в области оборота алкогольной продукции // Юрист. 1998. - №9.

115. Медведев А. Чем торговля розничная отличается от оптовой // Хозяйство и право. 1998. - №8.

116. Михайлов В. Монополист страшней дефолта // Российская газета. -2004. 3 февраля.

117. Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. - №6.

118. Морозова Л.А; Государство и собственность // Государство и право. -1996.-№12

119. Наумов Л. Ответственность за незаконный оборот наркотиков. Вопросы правотворчества и правоприменения. // Российская юстиция. 2000. -№7.

120. Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: системный подход // Правовая политика и правовая жизнь. 2004. - № 2.

121. Ноздрачев A.B. Правовая природа госзаказов // Советское государство и право. 1990. - №7

122. Ноздрачев A.B. Государство как заказчик продукции /У Государство и право. 1994. - №1

123. Ноздрачев А.Ф. Правовая природа госзаказов// Государство и право -2010. -№5.-С.18-23.

124. Паламарчук А., Сайтарлы П., Моторина О. Антимонопольныезаконодательство: проблемы и пробелы// Законность. 2000. - № 9.

125. Палладина М.И. О юридических категориях и терминах в аграрном праве// Государство и право. 2000. - № 7.

126. Парций Я. Влияние закона о защите прав потребителей на формирование условий договоров поставки и комиссии // Хозяйство и право. -1999. № 9

127. Рахмилович В.А. О договорных отношениях по поводу управленческой деятельности // Договорные формы управления: постановка проблемы и пути решения. М., 1981.

128. Рожкова М.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. - № 7.

129. Сахабутдинова Д.Н. Торги как субинститут договорного права и юридическая процедура // Автореф. дис. . канд юридич. наук. Казань, 2007.

130. Серажетдинов P.P. Арбитражная практика. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2006. - № 6

131. Серажетдинов P.P. Арбитражная практика. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 7

132. Серажетдинов P.P. Арбитражная практика. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 8

133. Серажетдинов P.P. Арбитражная практика. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. - № 10

134. Серажетдинов P.P. Арбитражная практика. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2008 - № 11.

135. Сергиенко А.А. Практика надзора за законностью размещения заказов для государственных и муниципальных нужд//Государственная власть и местное самоуправление. 2007. - № 6.

136. Смбатян А.С. Становление и развитие торгового права // Юрист. -1999.-№2.

137. Смолякова Т. Госзаказ принят // РГ. 2008. 8 февраля.

138. Старилов Ю.И. Административный договор. Опыт законодательного регулирования в Германии // Государство и право. 1996. - № 12.

139. Стародубцев Г.С. Монографические исследования российских ученых-эмигрантов в области международного права // Право и политика. -2000. № 6.

140. Степаненко Е. Электронная коммерция в России. Основные вопросы //Хозяйство и право. 2000. - № 12.

141. Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // Вестник ВАС РФ. 2001. -№ 3.

142. Суханов Е.А. Современное развитие частного права // Юрист. -2001.-№3.

143. Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам// http://www.lawmix.rn/comm/9016/.

144. Суходольский Г.А. Арбитражная и третейская защита интересов заказчиков и участников размещения заказов // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2006. - № 4.

145. Тарабаев П. Некоторые вопросы защиты прав участников размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для публичных нужд // Хозяйство и право. 2006. - № 3.

146. Трикоз. E.H., Циран A.M. Правовые меры противодействия коррупции // Журнал российского права. 2007. - № 9.

147. Точилин Р.Ю. Пределы полномочий заказчика при размещении государственного заказа // Право и экономика. 2008. - № 6. - С. 13-16.

148. Тихомиров Ю.А. Юридические режимы государственного регулирования экономики // Право и экономика. 2000. - № 5.

149. Толмачев А. Товарный и коммерческий кредит: анализ действующего законодательства//Хозяйство и право. 1998. - № 11.

150. Толстой B.C. Система гражданского права и система общественных отношений // Социальные проблемы права. М.: - Союз, 2000.

151. Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российского права. 2003. - № 5.

152. Чанкин В.В. Торговое право: современные тенденции // Государство и право. 1993. -№ 2.

153. Шеенко О. Лекарственный рынок России // Закон. 2000. - № 2.

154. Шишмарева Т.П. Правовые вопросы реорганизации и ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности. Дисс. канд. юрид. наук. -М., 1992.- 180 с.

155. Шумилов В. Международно-правовое регулирование международных экономических отношений/УГосударство и право. 2000. - № 7.

156. Экимов A.M. Политические интересы и юридическая наука // Государство и право. 1996. - № 12.

157. Язев В.А. Советское торговое право как комплексная отрасль права // Государство и право. 1983. - № 7.

158. Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс и государство: Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. / Центр частного права. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1989.

159. Якушев Б. Экспедитор и перевозчик в российском праве: прошлое, настоящее и будущее // Хозяйство и право. 1996. - № 6.

160. Учебники и учебные пособия

161. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Учебное пособие. -М.: Международные отношения, 2007.

162. Алексеев C.B. Маркетинговое право России: Учебник для вузов. -М.: Норма, 2003

163. Алехин А.П., Кармолицкий A.A.,Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник для студентов высших учебных заведений. -М.: Зерцало, 1998.

164. Анохин B.C. Предпринимательское право. Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.

165. Государственный и общественный контроль в СССР // Под ред. В.И. Туровцева. М., 1970;

166. Блинова Н.В., Туранов В.И. Народный контроль в СССР. М.,1969.

167. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Часть общая. Санктъ-Петербург, 1911.

168. Гражданское право. Отв. ред. В.П.Мозолин, А.И.Масляев. М.,2003.

169. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 // Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.: Прогресс, 1997.

170. Гражданское право. T.I. Полутом 2. // Отв. ред. Е.А.Суханов. М.: Изд-воБЕК,. 1998.

171. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, A.C. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. Т. I. -М., 2008.

172. Гражданское право. Ч. 2. Обязательственное право: Курс лекций // Отв.ред.Садиков О.Н. М.: Изд-во БЕК, 1997.

173. Зенкин И.В. Международное экономическое право. М., 2006.

174. Илюшина М.Н., Челышев М.Ю.,Ситдикова Р.И. Коммерческое право: Учебное пособие; Практикум; Учебная программа // Под. ред Н.А.Баринова. М.: Юрайт-Издат, 2002

175. Гражданское и торговое право капиталистических государств // Отв. ред. Е.А.Васильев. М., 1992

176. Гражданское и торговое право капиталистических государств // Под ред. В.П.Мозолина и М.И.Кулагина. М.: Высшая школа, 1980.

177. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего сената и комментариями / Составитель И.М. Тютрюмов. СПб., 1911.

178. Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право. М., 2000.

179. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. М.: НОРМА, 2009.

180. Коммерческое (торговое) право: Учебник. // Под ред. Ю.Е. Булатецкого и В.А. Язева. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.

181. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй» (постатейный) (5-е издание, исправленное с использованием судебной арбитражной практики) под редакцией О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006.

182. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) под ред. П.В. Крашенинникова. М., Статут, 2007.

183. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. -М.: Изд-во Тородец", 2003.

184. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), 2-е изд-е, исправленное и дополненное, под ред. В.В. Яркова. М.: Изд-во "Волтерс Клувер", 2004.

185. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М.: ОАО "Издательский Дом "Городец", 2007.

186. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, издание третье, исправленное и дополненное, под ред. П.В. Крашенинникова. -М.: Статут, 2006.

187. Круглова Н.Ю. Коммерческое право: Учебник. М.: Русская Деловаялитература, 1999.

188. Логистика: Учебное пособие // Под ред. Б.А.Аникина. М., Инфра-М, 2003.

189. Мартемьянов B.C. Хозяйственное право. T.I. Общие положения. М: Изд-во БЕК, 1994.

190. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.,2000.

191. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристь, 2003.

192. Настольная книга госзаказчика // авт. и сост. A.A. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. Кошелева, П.Н. Корнилов, А.Н. Евсташенков, A.B. Ермакова; под ред. A.A. Храмкина- 5-е издание, дополненное М.: ИД «Юриспруденция», 2010.

193. Нисневич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е. Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ М.: Аспект-Пресс, 2007.

194. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве: Учебное пособие. Душанбе, 1984.

195. ООН и современные международные отношения / Отв. ред. д.ю.н. Т.П. Жуков. М.: Наука, 2005.

196. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

197. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М.: «Статут», 2003.

198. Петров И.В. Коммерческое право: Учебник. СПб, Изд-во Михайлова В.А., 2001

199. Петров J1.B., Соломатин А.П. Экономика товарного обращения: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2002.

200. Политическая экономия: Учебник для высших учебных заведений // Под ред. М.И. Абалкина, В.А. Медведева, О.И. Ожерельева. М., 1998.

201. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. М.: Юристь, 2004.

202. Предпринимательское право Российской Федерации // Отв. ред. Е.П. Губина и П.Г .Лахно. М.: Юристь, 2003.

203. Предпринимательское право: Учебник // С.А. Зинченко, Г.И. Колесник. Ростов н/Д, «Феникс», 2003.

204. Предпринимательское право: Учебник для вузов // Под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. 2-е изд.перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-Дана, Закон и право, 2003.

205. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. Т.2 / Отв. ред. О.М. Олейник. -М.: Юристь, 2002.

206. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие для вузов // Под ред. Т.Г. Морозовой, A.B. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-Дана, 2000.

207. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь, 5 изд., переработанное и дополненное М.: ИНФРА -М., 2007.

208. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1996.

209. Ружьева М.В. Конкурс как эффективный способ размещения заказа // Консультант-Плюс. 2010.

210. Смирнов В.И. Комментарий к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ. -М.:ГУ ИМЭИ, 2006.

211. Советское гражданское право // Под ред. С.Н.Братуся. 4-е изд. М.,1950

212. Теория государства и права: Учебник // Под ред. В.В.Лазарева. 2-е, перераб. и доп. изд-е. М.: Закон и право, 2001.

213. Теория государства и права: Курс лекций // Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юристь, 2000.

214. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. М.: Изд-во БЕК,1995.

215. Тотьев К.Ю. Предпринимательское право. Публично-правовой статус предпринимателя: Учебник. М.: 000 «Профобразование», 2003.

216. Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права (по изд. 1907г.) -М.,Фирма «Спарк», 1995

217. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914г.) М., Фирма «Спарк», 1994.

218. Шестаков A.B. Коммерческое (торговое) право Российской Федерации: Учебное пособие. М.: МГИУ, 2003.

219. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). Т.2. М.: Спарк, 1995.

220. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация. Право и система: Учеб. пособие. М., 2006.

221. Храмкин A.A. Противодействие коррупции в госзакупках: / A.A. Храмкин. М.: ИД «Юриспруденция», 2009. - 232 с.

222. Энтин М.Л. Значение Международных стандартов для функционирования судебной системы России // Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: осмысление практики и ее возможные коррективы. М., 2006.п

223. Научная литература на иностранных языках

224. Becker G. Crime and punishment: an economic approach // The journal of Political Economy. 1968. - № 2 March/April.

225. Gosta Westring, George Jadoun Public Procurement Manual -International Trading Centre of the ILO, 2001.

226. Guildelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, Fifth edition, revised and expanded. The Word Bank, N.W. Washington D.C., USA, 1997.

227. Walton J. Navigation the tender process // New Zeland law journal. Wellington, 2001. - September.

228. Public Procurement Reform: Political, Economical and Institutional Perspectives (Working Paper on Public-Private Partnership) / Tim Wilson. -International Training Centre of the ILO, 2002.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.